ДОГОВОР ПОСТАВКИ (публичная оферта)

ООО «ДТ ТЕРМО», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Анкудиновой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с заявками Покупателя поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать оборудование и различную продукцию для инженерных систем (включая теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена и каучука, на основе минеральной ваты и стекловолокна, хомуты и прочие изделия для крепления инженерных систем и т.д.), именуемую в дальнейшем «Товар».
1.2. Номенклатура поставляемого товара для каждой отдельно следующей партии согласовывается сторонами в счет-протоколах, которые выставляются Поставщиком на основании заявок Покупателя.
1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Цена товара.

2.1. Цена товара по настоящему договору фиксируется в соответствующих счет-протоколах (в белорусских рублях или условных единицах), выставляемых Поставщиком на основании заявок Покупателя. Стоимость товара включают в себя НДС, а также стоимость упаковки, маркировки, всех пошлин и сборов, взимаемых в Республики Беларусь.
2.2. Общей суммой по настоящему договору является сумма всех счет-протоколов, выставленных Поставщиком по настоящему договору.
2.3. Цены, указанные в соответствующих счет-протоколах, являются действительными только для конкретной поставки в рамках настоящего договора и могут изменяться для отдельных партий товара по согласованию сторон в ходе исполнения настоящего договора.
2.4. Поставщик обязан заблаговременно, но не менее чем за месяц, письменно информировать Покупателя об изменениях в ассортименте товара (снятие с производства, замена, новые товары и т.д.).

3. Сроки и условия поставки.

3.1. Поставка товара по настоящему договору осуществляется на склад Покупателя автотранспортом Поставщика, если иное не оговорено в счет-протоколе.
3.2. Товар должен быть подготовлен к отгрузке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента согласования Сторонами счет-протокола, выставленного Поставщиком на основании заявки Покупателя, если иное не оговорено сторонами.
3.3. При необходимости стороны согласуют график отгрузки товара по заявке, сделанной Покупателем.
3.4. Поставка товара производится после поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не будет согласовано сторонами.
3.5. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:
  • товарно-транспортная накладная;
  • счет-фактура.
3.6. Поставщик передает товар по товарно-транспортной накладной представителю Покупателя, предъявившему надлежащим образом оформленную доверенность. Передача товара лицу, не предъявившему доверенность, не производится. В случае поставки товара на склад Покупателя, передача товара осуществляется с отметкой склада Покупателя в товарно-транспортной накладной о получении товара.
3.7. Право собственности на товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи товара и подписания товарно-транспортной накладной уполномоченными представителями обеих Сторон.

4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата счет-протоколов, выставленных Поставщиком и согласованных Покупателем, должна быть произведена Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счет-протокола, если иное не оговорено в счет-протоколе.
4.2. Оплата товара, поставляемого по настоящему договору, производится в белорусских рублях.
4.3. В случае фиксирования цены в условных единицах (евро или доллар США) оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленного на день оплаты.
4.4. Сторонами может быть согласована отсрочка платежей по отдельным счет-протоколам.
4.5 Стороны оставляют за собой право изменить условия оплаты по обоюдному письменному согласию.
4.6 Если в течение срока действия настоящего договора произойдет резкое изменение курса условной единицы (евро или доллар США) (при условии выставления счет-протокола в белорусских рублях), устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, более чем на 3% в течение одного месяца, цена поставленного, но не оплаченного товара изменится пропорционально изменению указанного курса. При увеличении цены товара Поставщик выставляет Покупателю дополнительный счет, который должен быть оплачен Покупателем в течение 7 (семи) банковских дней. При уменьшении цены товара Поставщик перевыставляет уменьшенный счет для оплаты поставленного, но не оплаченного товара.
4.7 Один раз в квартал Поставщик предоставляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов.

5. Количество и качество.

5.1. Качество товара должно отвечать требованиям, предъявляемым к конкретному виду товара, поставляемого по отдельным счет-протоколам с предоставлением Покупателю всех необходимых документов, гарантийных талонов, сертификатов соответствия и иных документов, установленных действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Товар должен быть поставлен в количестве, согласованном в счет-протоколах. Количество товара, следующего отдельной партией, должно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.
5.3. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества товара на срок, указанный в технической документации на каждый товар. Сторонами могут быть согласованы иные сроки гарантии для отдельных видов товара.
5.4. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие товара техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя товара.
5.5. Товар считается переданным Поставщиком Покупателю с даты отметки представителем Покупателя в товарно-транспортной накладной о получении товара. Отметки о несоответствии количества товара или его внешнего вида (упаковки) должны быть указаны при приеме товара. Отсутствие таких отметок служит подтверждением надлежащего количества и ненарушенного внешнего вида товара.
5.6. В случае несоответствия количества товара (внутри упаковки), поставленного Покупателю, количеству, указанному в отгрузочных документах, Покупатель имеет право (при отсутствии следов доступа к грузу во время следования в пункт назначения) потребовать от Поставщика допоставки недостающего количества товара либо возврата его стоимости путем направления Поставщику письменной претензии. Срок предъявления претензии - 5 (пять) рабочих дней с момента передачи Товара и подписания товарно-транспортной накладной уполномоченными представителями обеих Сторон.
5.7. В случае несоответствия качества поставленного товара требованиям, предъявляемым к данному виду товара, Покупатель имеет право предъявить письменную претензию Поставщику и потребовать замены некачественного товара либо возврата его стоимости.
5.8. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется в разумный срок устранить все выявленные недостатки, которые не могли быть обнаружены при приеме товара при условии соблюдения Покупателем всех технических требований к эксплуатации товара.
5.9 Гарантия не распространяется на случаи умышленного повреждения товара, неправильной его эксплуатации и хранения, повреждения пломб и маркировки товара.
5.10 Обо всех неисправностях и браке, обнаруженных в товаре в течение гарантийного периода, Покупатель обязан информировать Поставщика в письменном виде по электронной почте или по факсимильной связи.
5.11 Все претензии должны быть подтверждены документально. Претензии оформляются Актом, в котором обязательно указывается следующая информация:
  • дата составления;
  • наименование организации – Покупателя;
  • списание претензии;
  • дата и номер товарно-транспортной накладной на товар;
  • полное указание маркировки товара;
  • полное указание маркировки упаковочной тары.
5.12. В день составления Акт передается Поставщику по факсу, а оригинал направляется по почте заказным письмом с уведомлением либо передается курьером.
5.13. Акт, составленный с нарушением требований, указанных в п. 5.12. настоящего договора, к рассмотрению не принимается.
5.14. В течение гарантийного срока при установлении факта заводского брака технической службой Поставщика замена товара производится бесплатно в течение 30 (тридцати) рабочих дней, во всех других случаях замена товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней и оплачивается Покупателем по отдельно выставленному счету.
5.15. Поставщик не несет ответственности и не принимает рекламации от третьих лиц, с которыми работает Покупатель. Все претензии, связанные с качеством Товара, принимаются непосредственно от Покупателя.
5.16. Гарантийный срок начинает течь с момента исполнения Поставщиком своей обязанности по поставке товара и подлежит продлению на срок осуществления гарантийного ремонта товара.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки товара, но не более 5% от суммы недопоставленного товара.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы.
6.4. Основания для начисления и взыскания пени появляются только в случае выставления письменной мотивированной претензии виновной Стороне.
6.5. Взыскание неустоек не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.
6.6. При возникновении простоя автотранспорта, направленного Поставщиком/Покупателем, на площадке Покупателя/складе Поставщика, вызванного задержкой в разгрузке/загрузке товара, виновная сторона по требованию противной стороны оплатит перевозчику время простоя по общепринятым в данной местности ставкам (в зависимости от вида транспортного средства).
6.7. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты стоимости сверхнормативного хранения товара, подготовленного к отгрузке в адрес Покупателя (при поставке на условиях самовывоза), если с момента согласованной даты отгрузки до реальной даты отгрузки пройдет более 5 (пяти) рабочих дней. Стоимость рассчитывается исходя из ставки 10 евро/сутки за 1 кв.м. складской площади (для изоляции 1 кв.м. складской площади = 2 куб.м. изоляции).
6.8. При необоснованном отказе от приемки товара, заказанного специально для Покупателя, Покупатель, по требованию Поставщика, обязан выплатить штраф в размере 25% стоимости товара. Отказ считается необоснованным в случае соблюдения Поставщиком всех условий поставки.
6.9. Если поставляемый в рамках настоящего договора Товар изготавливается специально под заказ Покупателя, то в случае отказа Покупателя от товара, внесения изменений и корректировок в заказы, Покупатель обязуется в полном объеме оплатить Поставщику все штрафы и пени, выставленные в адрес Поставщика заводом-изготовителем. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских) дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до __________________.
7.2. В случае, если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего договора по истечении срока его действия, настоящий договор продлевается на тех же условиях на каждый следующий календарный год.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также в одностороннем порядке путем направления другой Стороне предварительного письменного уведомления за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, при этом стороны проводят все взаиморасчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия согласованного решения о расторжении договора.
7.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в период действия настоящего договора.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия, спор передается на рассмотрение в Экономический суд по месту нахождения истца.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства, и др.), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. При согласовании сторонами сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовал форс-мажор.
9.3. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10-ти дней со дня прекращения обстоятельств известить другую сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влияния на исполнение настоящего договора в письменной форме.
9.4. Если другая сторона заявит претензию по этому поводу, то сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торгово-промышленной Палатой.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках исполнения настоящего договора.
10.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
10.3. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за разглашение конфиденциальной информации, кроме случаев, когда такая информация получена из средств массовой информации.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.2. Стороны не имеют права без письменного согласия другой Стороны передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору.
11.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Поставщиком и Покупателем, относящиеся к настоящему договору, теряют юридическую силу.
11.6. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 12. настоящего договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
11.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК:

ООО «ДТ ТЕРМО»
Адрес: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова ,53 а, оф. 4.
УНП 192645836
р/с 3012178215017
в ОАО «БПС-Сбербанк» РД № 700, г. Минск
код банка 369
адрес банка: г. Минск, пр. Машерова, 80
ОКПО 382847965000
Адрес электронной почты: info@dttermo.by
Официальный сайт: http://www.dttermo.by